#Bauablaufstörung

[gutachter]

Terminplan wird "umgeworfen": Wann entfällt die Vertragsstrafe?

1. Zur Darlegung einer Hinfälligkeit des Vertragsstrafenversprechens des Auftragnehmers aufgrund “umgeworfenen” Terminplans kann bei beiderseits selbständig verursachten Verzögerungen (Doppelkausalität) der Nachweis ausreichen, dass die von dem Auftraggeber zu vertretende Bauablaufstörung schon allein für sich genommen eine wesentliche Überschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins zur…

[gutachter]

Kosten für "Abwehrgutachten" sind erstattungsfähig

Kosten für “Abwehrgutachten” sind erstattungsfähig

Klage wegen Bauablaufstörung: Kosten für “Abwehrgutachten” sind erstattungsfähig!

ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, § 104

Werden umfangreiche Gutachten, welche die beklagte Partei mangels eigener Sachkunde nicht nachvollziehen kann, zur Grundlage einer Klage gemacht, können unabhängig von der Darlegungs- und Beweislast die Kosten für von ihr eingeholte Sachverständigengutachten nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO…

[gutachter]

Kosten für "Abwehrgutachten" sind erstattungsfähig

Kosten für “Abwehrgutachten” sind erstattungsfähig

Klage wegen Bauablaufstörung: Kosten für “Abwehrgutachten” sind erstattungsfähig!

ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, § 104

Werden umfangreiche Gutachten, welche die beklagte Partei mangels eigener Sachkunde nicht nachvollziehen kann, zur Grundlage einer Klage gemacht, können unabhängig von der Darlegungs- und Beweislast die Kosten für von ihr eingeholte Sachverständigengutachten nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO…